a a a
  1. Aktualności
  2. Jak załatwić sprawę - druki do pobrania
  3. Biuro Rzeczy Znalezionych
  4. Wydziały, Zespoły, Biura
    1. Archiwista Zakładowy
    2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
    3. Zespół Radców Prawnych
    4. Audytor Wewnętrzny
    5. Biuro Rady Powiatu
    6. Biuro Projektów Edukacyjnych
    7. Inspektor Ochrony Danych
    8. Geodeta Powiatowy
    9. Geolog Powiatowy
    10. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
    11. Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
    12. Wydział Budżetu i Finansów
    13. Wydział Dróg Powiatowych
    14. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
    15. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
    16. Wydział Komunikacji i Transportu
    17. Wydział Organizacji i Nadzoru
    18. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
    19. Wydział Środowiska
    20. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
    21. Zespół Kontroli Wewnętrznej
    22. Biuro Ochrony Zdrowia
      1. Biuro Ochrony Zdrowia
    23. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  5. Jednostki Organizacyjne
  6. Powiatowe służby, inspekcje, straże
  7. Organizacje pozarządowe
    1. Org. dział. dla niepełnosprawnych
    2. Program współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
    3. Fundacje
    4. Jedn.org.pow.dział.dla niepełnospr.
    5. Stowarzyszenia
    6. Organizacje pożytku publicznego
    7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
    8. Dokumenty i formularze
    9. Ogłoszenia, komunikaty
  8. Gospodarka powiatu
    1. Program Rozwoju Przedsiębior.
    2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
    3. Raport o stanie gospodarki
  9. Turystyka
    1. Kościoły drewniane
    2. Ważniejsze zabytki
    3. Gospodarstwa Agroturystyczne
    4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
  10. Kultura
  11. Sport
    1. Klasyfikacja szkół Powiatu Wadowickiego
    2. Kalendarz zawodów sportowych
    3. Uczniowskie Kluby Sportowe
  12. Nabór w urzędzie
  13. Zamówienia publiczne, przetargi
    1. Informacje z otwarcia ofert
    2. Plany zamówień publicznych
      1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
      2. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
      3. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
    3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
    4. Ogłoszenia - Przetargi
    5. Wyniki - Przetargi
    6. Umowy - Przetargi
  14. Konto bankowe Starostwa
  15. Prawo
  16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
  17. Rejestr umów Starostwa Powiatowego w Wadowicach
  18. Petycje
  19. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja
  20. Zarządzanie kryzysowe
    1. Dane kontaktowe PCZK
    2. Zasady postępowania podczas zagrożeń
      1. Burza
      2. Grad
      3. Katastrofy budowlane
      4. Mrozy
      5. Niewybuchy
      6. Powódź
      7. Śnieg na dachach
      8. Przesyłka niewiadomego pochodzenia
      9. Śnieżyce
      10. Upał
      11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
      12. W razie pożaru
      13. Wiatr
      14. Wichury
      15. Zagrożenie epidemiologiczne
      16. Zagrożenie radiacyjne
      17. Ukąszenie przez żmiję
      18. Terroryzm
      19. Informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego
    3. Sygnały alarmowe
    4. Mapy osuwiskowe
    5. Mapy powodziowe
  21. Monitoring
  22. Mapa serwisu
  23. Inne ogłoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Ogłoszenie o zamówieniu nr 32881-2011 z dnia 28.01.2011 r. na Modernizacje odcianka drogi powiatowej nr 1768K Brzeźnica-Tomice na terenie gminy Tomice



Wadowice: Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1768K Brzeźnica-Tomice na terenie gminy Tomice
Numer ogłoszenia: 32881 - 2011; data zamieszczenia: 28.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wadowicki , ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie, tel. 033 8734200, faks 033 8232433.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.wadowice.pl
•    Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1768K Brzeźnica-Tomice na terenie gminy Tomice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacji drogi powiatowej nr 1768K Brzeźnica-Tomice położonej na terenie gminy Tomice, odcink od km 9+120,37 do km 11+311,07 w tym roboty nawierzchniowe na długości ok. 2,19 km i roboty związane z przebudową ciągu pieszego na chodnik na długości ok. 0.722km. Zakres robót 1) Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe; karczowanie krzaków; zdjęcie warstwy humusu lub darniny; rozbiórka elementów konstrukcji nawierzchni w-wy bitumicznej i podbudowy z kruszywa, elementy odwodnienia liniowego, wpustów deszczowych, ogrodzeń drewnianych, barier stalowych, przepustów ze ściankami czołowymi, znaków drogowych, słupków prowadzących), 2) Roboty ziemne (wykonanie wykopów i nasypów), 3) Odwodnienie korpusu drogowego (czyszczenie przepustów drogowych i pod zjazdami, studzienek i kratek ściekowych, kolektorów i przykanalików; wykonanie remontu przykanalików z rur PCV wraz z odbudową wylotów, studni rewizyjnych studzienek ściekowych z osadnikiem; regulacja pionowa kratek ściekowych), 4) Wykonanie warstw podbudowy (recyklingu wgłębnego, z kruszywa łamanego, z betonu cementowego, z betonu asfaltowego; oczyszczenie i skropienie w-w konstrukcyjnych emulsją asfaltową), 5) Wykonanie warstw nawierzchni (z betonu cementowego, kostki brukowej, wiążącej z betonu asfaltowego; ułożenie geosiatki szklanej powleczonej asfaltem; w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego wraz z oczyszczeniem i skropieniem między-warstwowym - warstwa ścieralna musi być wykonywana całą szerokością jezdni), 6) Roboty wykończeniowe (humusowanie z obsianiem skarp; umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi; ułożenie przepustów rurowych pod zjazdami; wykonanie ścianek czołowych przepustów; ścinanie i uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym; umocnienie skarp koszami siatkowo-kamiennymi), 7) Oznakowanie i montaż urządzeń bezpieczeństwa (wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; ustawienie barier ochronnych poręczy ochronnych; ustawienie ogrodzenia), 8) Elementy ulic (wykonanie ław betonowych; ustawienie krawężników; wykonanie chodników z kostki betonowej; ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych oraz z kostki brukowej). Z uwagi na fakt, że zakres prac objętych zamówieniem przebiega przez obszar NATURA 2000 (od km 10+661,23 do 11+311,07) wykonawca robót musi to uwzględnić przy opracowywaniu harmonogramu robót i ich realizacji. W obszarze Natura 2000 oraz jego pobliżu należy prace prowadzić : w okresie od 1 sierpnia do końca marca , w porze dziennej tj.: między godz.7 00 a 1700 , czyszczenie przepustów i rowów odwadniających wykonywać w okresie od 1 sierpnia do końca września. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty , od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń UOPWE.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•    Modernizacji drogi powiatowej nr 1768K Brzeźnica-Tomice położonej na terenie gminy Tomice. Zakres robót: 1) Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe; karczowanie krzaków; zdjęcie warstwy humusu lub darniny; rozbiórka elementów konstrukcji nawierzchni w-wy bitumicznej i podbudowy z kruszywa, elementy odwodnienia liniowego, wpustów deszczowych, ogrodzeń drewnianych, barier stalowych, przepustów ze ściankami czołowymi, znaków drogowych, słupków prowadzących), 2) Roboty ziemne (wykonanie wykopów i nasypów), 3) Odwodnienie korpusu drogowego (czyszczenie przepustów drogowych i pod zjazdami, studzienek i kratek ściekowych, kolektorów i przykanalików; wykonanie remontu przykanalików z rur PCV wraz z odbudową wylotów, studni rewizyjnych studzienek ściekowych z osadnikiem; regulacja pionowa kratek ściekowych), 4) Wykonanie warstw podbudowy (recyklingu wgłębnego, z kruszywa łamanego, z betonu cementowego, z betonu asfaltowego; oczyszczenie i skropienie w-w konstrukcyjnych emulsją asfaltową), 5) Wykonanie warstw nawierzchni (z betonu cementowego, kostki brukowej, wiążącej z betonu asfaltowego; ułożenie geosiatki szklanej powleczonej asfaltem; w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego wraz z oczyszczeniem i skropieniem między-warstwowym - warstwa ścieralna musi być wykonywana całą szerokością jezdni), 6) Roboty wykończeniowe (humusowanie z obsianiem skarp; umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi; ułożenie przepustów rurowych pod zjazdami; wykonanie ścianek czołowych przepustów; ścinanie i uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym; umocnienie skarp koszami siatkowo-kamiennymi), 7) Oznakowanie i montaż urządzeń bezpieczeństwa (wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; ustawienie barier ochronnych poręczy ochronnych; ustawienie ogrodzenia), 8) Elementy ulic ( wykonanie ław betonowych; ustawienie krawężników; wykonanie chodników z kostki betonowej; ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych oraz z kostki brukowej).

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 45.000, 00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI
•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał - zrealizował z należytą starannością, co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia w formie załączonego do oferty oświadczenia - wykazu z podaniem nazwy i danych zleceniodawcy, zakresu zamówienia, terminów wykonania oraz wartości wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca winien wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia w szczególności kierownik budowy (osoba ta musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami drogowymi). Do oferty należy dołączyć oświadczenie-informację o osobie przewidzianej na powyższe stanowisko. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca winien wykazać, że znajduje się w sytuacji zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności poprzez: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (tj. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument). Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

•    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•    wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
•    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
•    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

•    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca musi przedstawić cenę przedmiotu zamówienia w kosztorysie ofertowym opracowanym wg indywidualnej kalkulacji na podstawie otrzymanego przedmiaru robót, projektu wykonawczego, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przekroi, rysunków, wymagań SIWZ oraz ewentualnych oględzin w terenie. Ceny jednostkowe uwidocznione w kosztorysie winny obejmować koszty ogólne, zysk, uporządkowanie placu budowy, pomiary, ewentualne upusty, itp. Każda pozycja kosztorysowa musi zostać wypełniona. Ceny jednostkowe, wartość kosztorysowa oraz cena oferty winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. W przypadku nie ujęcia w wycenie ofertowej wszystkich kosztów wynikających z dokumentów wymienionych wyżej, to ten koszt nie ujęcia, a konieczny do wykonania przedmiotu zamówienia obciąży Wykonawcę.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności: a) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, c) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę, robót, d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, e) z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.wadowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ul. Batorego 2 pok. nr 104 (I piętro)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2011 godzina 10:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ul. Batorego 2 w sekretariacie pok. nr 314 (III piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wadowice dn. 9.02.2010r.
WBI 343-2/11

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

na „Modernizację odcinka drogi powiatowej nr 1768K Brzeźnica-Tomice na terenie gminy Tomice”

ogłoszenie o zamówieniu nr 32881 – 2011 z dnia 28.01.2011r.

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu Starostwo Powiatowe w Wadowicach działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia:

Wnosimy o ustosunkowanie się do następujących zagadnień dotyczących załączników do SIWZ – wzoru umowy.
Pytanie 1.: Dotyczy §2. Wnosimy o wykreślenie słów „zdarzeń losowych i”. Odpowiedzialność Wykonawcy została ukształtowana w kodeksie cywilnym na zasadzie winy. Nie ponoszą oni odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych.

Odpowiedz: Nie uwzględnia się powyższego wniosku, ponieważ użycie słów „zdarzeń losowych” mieści się w granicach swobody kontraktowania stron i zapis ten nie narusza ogólnie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego oraz zasad współżycia społecznego.

Pytanie 2.: Dotyczy §8. Wnosimy o zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5% ceny ofertowej brutto, tak aby jego wysokość odpowiadała wielkościom stosownym powszechnie w tego typu umowach.

Odpowiedz: Nie uwzględnia się powyższego wniosku. Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości od 2 do 10% ceny ofertowej brutto. Tut. Urząd podtrzymuje ustaloną stawkę w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.

Pytanie 3: Dotyczy §11 ust. 2. Wnosimy o wykreślenie ostatniego zadania. Postanowienie to jest niezgodne z przepisami prawa i orzecznictwem sądów. Strony nie mogą zmienić bezwzględnie obowiązującej w prawie cywilnym zasady, iż chwilą spełnienia świadczenia pieniężnego za pomocą przelewu jest moment uznania rachunku wierzyciela.

Odpowiedz: Nie uwzględnia się powyższego wniosku, ponieważ termin zapłaty jest umowny,
a obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego nie są bezwzględnie obowiązujące.

Pytanie 4: Dotyczy §12 ust. 4. Wnosimy o zmniejszenie przewidzianej tam wysokości kary umownej do 0,1% wartości brutto umowy.

Odpowiedz: Uwzględnia się wniosek o zmianę wysokości kary umownej. Przyjmuje się wartość kary umownej w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

Pytanie 5: Dotyczy §12 ust.5. Wnosimy o zmianę słowa „Zamawiający” na słowa „Każda ze stron”. Zmiana jest niezbędna w celu zachowania zasady symetrii prawa i obowiązków stron.

Odpowiedz: Wniosek został uwzględniony. §12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Każda ze stron może żądać odszkodowania przewyższającego karę umowną, jeśli kara nie pokrywa wysokości szkody powstałej na wskutek nienależytego wykonania umowy.”

Pytanie 6: Dotyczy §12. Wnosimy o ustalenie górnego limitu wysokości sum kar umownych, jaki strony mogą zastosować, do 10% wartości brutto umowy.

Odpowiedz: Nie uwzględnia się powyższego wniosku. Zgodnie z art. 484 §1 Kodeksu Cywilnego strony kontraktu mogą zastrzec karę umowną w ustalonej umową wysokości na zasadzie swobody kontraktowania, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Pytanie 7: Dotyczy §12. Wnosimy o zastrzeżenie kar umownych dla Wykonawcy od Zamawiającego za zwłokę w przekazaniu placu budowy, zwłokę z przekazaniu dokumentacji niezbędnej do wykonania robót oraz zwłokę w dokonaniu odbioru robót w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. Zasada symetrii praw i obowiązków stron umowy wymaga, aby również wykonanie wszystkich zobowiązań niepieniężnych Zamawiającego było zabezpieczone obowiązkiem zapłaty kar umownych (por. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z 23 sierpnia 2010r. (KIO/1698/10)).

Odpowiedz: Nie uwzględnia się powyższego wniosku. We wzorze umowy są zawarte kary umowne zarówno dla Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

Pytanie 8: Dotyczy §14. Mając na uwadze art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych, wnosimy o dodanie postanowienia umożliwiającego zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług.

Odpowiedz: Wniosek został uwzględniony. W §14 pkt. 1 dodaje się lit. f), która otrzymuje brzmienie: „w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.”


Pytanie 9: Dotyczy §16 ust. 1. Wnosimy o nadanie tej jednostce redakcyjnej następującej treści: „W razie sporu związanego z wykonaniem umowy lub w przypadku zamiaru odstąpienia przez jedną ze stron od umowy każda ze stron zobowiązana jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego”. Stoimy na stanowisku, że wymóg wyczerpania postępowania reklamacyjnego powinien obejmować obie strony i dotyczy również zamiaru odstąpienia od umowy.

Odpowiedz: Nie uwzględnia się powyższego wniosku, ponieważ zapis ten nie narusza zasady swobody kontraktowania stron określonej w art. 3531 Kodeksu Cywilnego. Podkreślić należy również, iż zasadnicza część obowiązków związanych z wykonaniem przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy robót, w tym w szczególności dotyczy go odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji.

W ślad za w/w odpowiedziami, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Zmianie ulegają zapisy załączonego do SIWZ wzoru umowy (Załącznika nr 6), paragraf: §12 ust. 4 i ust.5 oraz §14 pkt. 1 dodaje się lit. f.



Otrzymują:
1.    Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.    www.powiat.wadowice.pl
3.    a/a (JK)


Numer ogłoszenia: 47889 - 2011; data zamieszczenia: 10.02.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 32881 - 2011 data 28.01.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Wadowicki, ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie, tel. 033 8734200, fax. 033 8232433.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.
• W ogłoszeniu jest:
Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności: a) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, c) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę, robót, d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, e) z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych..
• W ogłoszeniu powinno być: Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności: a) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, c) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę, robót, d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, e) z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, f)w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT..


Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
|